ООО «Валенсия», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Управляющего – индивидуального предпринимателя Дорофеева Максима Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и лицо, которое присоединилось к нему путем подписания соответствующего счета-оферты, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется изготовить собственными силами либо силами третьих лиц и передать Заказчику продукцию (далее — «Продукция»), а Заказчик обязуется принять и оплатить изготовление Продукции.Перечень изготавливаемой и передаваемой Продукции согласовывается Сторонами в приложениях к настоящему Договору (Заказах), которые являются неотъемлемой частью Договора.
1.2. Цена изготовления Продукции определяется по прайс-листу Подрядчика, актуальному на дату получения Заказа Подрядчиком. Заказ считается согласованным только после его подписания обеими Сторонами Договора.
1.3. Количество, ассортимент, общая стоимость Продукции, данные о грузополучателе и транспортной компании, посредством которой осуществляется доставка Продукции, либо данные о том, что доставка осуществляется посредством самовывоза, а также особенности изготавливаемой Продукции указываются в Заказе. Форма Заказа содержится в приложении № 1 к настоящему Договору.
1.4. При необходимости нанесения на Продукцию офсетной или флексографической печати Заказчик предоставляет Подрядчику макет, соответствующий Техническим требованиям к макетам Заказчика (далее – «Технические требования»), которые содержатся в приложении № 2 к настоящему Договору.
1.5. Работы по изготовлению Продукции производятся из материалов Подрядчика. Стоимость материалов входит в цену работ по изготовлению Продукции.
1.6. При изготовлении Продукции непосредственно Подрядчиком плательщиком экологического сбора является Подрядчик. При изготовлении Продукции силами третьих лиц плательщиком экологического сбора являются эти третьи лица, Подрядчик выступает перед Заказчиком в качестве продавца готовой Продукции.

2.Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Изготовить Продукцию в соответствии с Заказом Заказчика.
2.1.2. По поручению Заказчика оказать дополнительные услуги, необходимые для надлежащего изготовления Продукции.
2.1.3. Изготовить Продукцию надлежащего качества в соответствии с утвержденным Заказчиком макетом. Срок изготовления Продукции: не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента выполнения в совокупности всех условий: передачи Подрядчику подписанного Заказа, утвержденного макета, соответствующего Техническим требованиям, и получения Подрядчиком предварительной оплаты за Заказ.
2.1.4. По желанию Заказчика и за отдельную плату изготовить цветопробу Продукции. При изготовлении цветопробы срок изготовления Продукции, указанный в п. 2.1.3 настоящего Договора, увеличивается на срок, необходимый для изготовления и согласования между Сторонами цветопробы.
2.1.5. Предоставить Заказчику счет-фактуру и товарную накладную (ТОРГ-12).
2.1.6. По поручению и за счет Заказчика отгрузить Продукцию через транспортную компанию,
либо со склада Подрядчика посредством самовывоза силами Заказчика (по согласованию Сторон). Обязанность Подрядчика по изготовлению и передаче Заказчику Продукции в соответствии с условиями Заказа считается исполненной в момент передачи Продукции транспортной компании (перевозчику), указанной Заказчиком в Заказе. С этого момента ответственность за сохранность Продукции и срок ее доставки до Заказчика несет транспортная компания.
Право собственности на Продукцию переходит в момент ее передачи Подрядчиком Заказчику. Передачей признается вручение Продукции Заказчику, а равно передача ее транспортной компании (перевозчику) для отправки Заказчику.
2.2. Подрядчик имеет право безвозмездно использовать визуальное изображение Продукции, изготовленной для Заказчика в рамках настоящего Договора, на сайтах, в мобильных приложениях, в социальных сетях, в том числе в рекламе своих услуг, распространяемой как в онлайн- так и в оффлайн-формате, а также в других рекламных материалах Заказчика.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Передать Подрядчику необходимые для выполнения Заказа:

• макет Продукции, соответствующий требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему Договору, в электронном виде;
• распечатку макета, подписанную Заказчиком.

Подписание Заказчиком распечатки макета означает согласие Заказчика с содержательной частью макета и компоновкой различных элементов макета.
2.3.2. Оплатить стоимость изготовления Продукции.
2.3.3. Принять изготовленную Подрядчиком Продукцию в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
2.3.4. При получении Продукции непосредственно у Подрядчика сразу подписать и передать Подрядчику один экземпляр товарной накладной (ТОРГ-12) и (при необходимости) доверенность, подтверждающую полномочия подписанта товарной накладной.
2.3.5. Если Продукция отправлена Заказчику через транспортную компанию, в течение 2 (двух) дней с момента получения Продукции от транспортной компании подписать товарную накладную (ТОРГ-12), направленную Подрядчиком по электронной почте, и выслать ее отсканированную копию по электронной почте Подрядчику, а после получения оригиналов направить подписанный оригинал товарной накладной в адрес Подрядчика почтовым отправлением и передать трек-номер для его отслеживания. В случае подписания товарной накладной (ТОРГ-12) со стороны Заказчика лицом, осуществляющим свои полномочия на основании доверенности, Заказчик в этот же срок аналогичным образом обязан предоставить Подрядчику отсканированную копию доверенности на подписанта, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, а также направить оригинал либо заверенную надлежащим образом копию доверенности в адрес Подрядчика.
В случае не направления Заказчиком Подрядчику подписанной отсканированной копии товарной накладной (ТОРГ-12), а также последующего не направления подписанного оригинала, обязательства Подрядчика по отношению к Заказчику считаются выполненными на основании документов, подтверждающих передачу Продукции Заказчику, предоставленных транспортной компанией, осуществлявшей доставку Продукции до Заказчика, а обязательства Подрядчика по изготовлению и передаче Продукции – исполненными в полном объме
2.4. При разработке макета Продукции Заказчиком Заказчик самостоятельно обеспечивает соответствие макета Техническим требованиям (Приложение № 2 к Договору). При несоответствии макета, предоставленного Заказчиком, Техническим требованиям, Подрядчик не несет ответственности за изготовленную Продукцию и ее несоответствие представлениям Заказчика о внешнем виде и качестве Продукции.
2.5. В случае предоставления Заказчиком некорректно подготовленных макетов Продукции или макетов, подготовленных в неполном объеме, Стороны вправе дополнительно согласовать условия по подготовке материалов для печати и, если это необходимо, стоимость дополнительных работ.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата за изготовление Продукции производится Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты согласования Заказа путем перечисления авансового платежа в размере 100% от общей стоимости Заказа на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. Порядок приемки Продукции по количеству и качеству

4.1. Отгрузка Продукции осуществляется самовывозом либо путем отгрузки транспортной компании (перевозчику) для последующей доставки железнодорожным или иным видом транспорта. Транспортные расходы оплачивает Заказчик. При отгрузке Продукции посредством самовывоза Продукция должна быть вывезена Заказчиком из места отгрузки, указанного Подрядчиком, в течение 3 (трех) дней со дня уведомления Подрядчиком о готовности Продукции к отгрузке.
4.2. Если доставку Продукции Заказчику осуществляет транспортная компания, то Подрядчик по поручению и за счет Заказчика отгружает Продукцию через транспортную компанию. С момента передачи Продукции транспортной компании ответственность за ее сохранность и доставку до Заказчика несет транспортная компания.
4.3. При получении Продукции Заказчик должен убедиться, что коробки целые, не содержат следов вскрытия. Если целостность упаковки нарушена, Заказчик обязан составить акт в месте приемки Продукции совместно с представителями транспортной компании и сделать об этом отметку в транспортной накладной или аналогичном документе.
4.4. При получении Продукции посредством самовывоза Заказчик обязан сразу подписать и передать Подрядчику один экземпляр товарной накладной (ТОРГ-12) и (при необходимости) доверенность, подтверждающую полномочия подписанта товарной накладной.
4.5. Приемка Продукции по количеству на предмет внутритарной недостачи и по качеству осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее передачи Заказчику.
4.6. С целью возможности составления акта, фиксирующего несоответствие Продукции по количеству и/или по качеству, согласования порядков и срока устранения недостатков, Заказчик проводит приемку Продукции с осуществлением видеофиксации, на которой должны быть отражены дата и время приемки Продукции. В случае выявления принимающими лицами несоответствия Продукции по количеству на предмет внутритарной недостачи и по качеству, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об этом факте. Акт о выявленных недостатках составляется Сторонами после просмотра Подрядчиком видеозаписи, подтверждающей факт обнаружения недостатков Продукции по количеству и/или качеству, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Подрядчиком видеозаписи, направленной Заказчиком. Отсутствие видеозаписи, подтверждающей вскрытие Заказчиком упаковки Продукции с целью приемки по количеству и качеству является основанием для отказа Подрядчика в составлении Акта, указанного в п. 4.7. настоящего Договора.
4.7. По результатам приемки составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (унифицированная форма ТОРГ-2). Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Продукции по количеству и качеству.
4.8. В связи с технологическими особенностями производства количество передаваемой Продукции может отличаться от утвержденной в Заказе в большую или меньшую сторону, но не более чем на 10% от общего объема Продукции, указанного в Заказе. Окончательное количество передаваемой Продукции указывается в счете-фактуре и товарной накладной (ТОРГ-12), оформляемой Подрядчиком. При изготовлении и передаче Продукции в количестве большем, чем указано в Заказе, Заказчик обязуется осуществить доплату возникшей разницы в течение 3 (трех) дней с даты выставления счета Подрядчиком. При изготовлении и передаче Продукции в количестве меньшем, чем указано в Заказе, Подрядчик осуществляет возврат излишне уплаченных денежных средств на основании письменного запроса Заказчика, либо переплата может быть учтена в счет последующих Заказов в рамках настоящего Договора.
4.9. Претензии по качеству Продукции, связанные с цветопередачей, принимаются только при наличии цветопробы, подписанной Заказчиком.

5.Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств по настоящему Договору каждая из Сторон несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков изготовления и передачи готовой Продукции Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости Заказа, срок изготовления которого нарушен, за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Заказа, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости Заказа, срок оплаты которого нарушен, за каждый день просрочки.
5.4. Требование уплаты неустоек и штрафов, установленных настоящим Договором, является правом, но не обязанностью пострадавшей Стороны. Стороны согласились, что датой начисления неустойки/штрафа и отражения ее/его в бухгалтерском и налоговом учете является дата признания должником долга либо дата вступления в законную силу решения суда.
5.5. Подрядчик не несет ответственность:

• за содержание предоставленных Заказчиком исходных материалов;
• за нарушение прав третьих лиц в случае, если будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения таких прав, в связи с использованием исходных материалов, охраняемых как объекты авторских прав/интеллектуальной собственности, предоставленных Заказчиком для изготовления Продукции Подрядчиком.

5.6. Заказчик подписанием настоящего Договора подтверждает, нижеследующее:

• Заказчик получал тестовые образцы Продукции, протестировал их на своем оборудовании и со своим продуктом;
• тестирование образцов проводилось в условиях реального производства и хранения продукта Заказчика;
• полученные тестовые образцы полностью устраивают Заказчика;
• Заказчик знает все особенности упаковки в Продукцию и хранения Продукции, изготовленной Подрядчиком;
• Заказчик согласен с тем, что Подрядчик не принимает претензий Заказчика по качеству упаковки продукта Заказчика в Продукцию Подрядчика, особенностям работы оборудования Заказчика с Продукцией Подрядчика.

5.7. В случае не направления Заказчиком Подрядчику в установленный п.2.3.5. настоящего Договора срок товарной накладной (ТОРГ-12) с отметками о принятии Продукции, оригинала или заверенной надлежащим образом копии доверенности на лицо, подписывающее товарную накладную (ТОРГ-12) от лица Заказчика, Подрядчик вправе выставить Заказчику штраф в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый день просрочки направления каждого документа.
5.8. Заказчик несет ответственность за нарушение исключительных прав, а также личных (неимущественных) авторских прав, связанных с содержанием макета Продукции.
5.9. Стороны договорились, что любые требования, связанные с настоящим Договором, ограничиваются возмещением реального ущерба в объеме согласованной стоимости Заказа. Подрядчик не возмещает Заказчику упущенную выгоду или иные косвенные убытки, понесенные Заказчиком и/или его контрагентами. Не подлежит возмещению ущерб, понесенный Заказчиком и/или его контрагентами вследствие простоя или иной приостановки производства, необходимость приобретения Продукции сходных характеристик, в том числе по повышенным ценам, потери энергии, потери продукта Заказчика, нарушение договорных связей и обязательств, затрат на привлечение капитала и иных подобных факторов.
5.10. Стороны вступают в договорные отношения, ориентируясь на взаимную добросовестность и нормативную положительность намерений. Договорные меры ответственности Стороны принимают адекватными возможным нарушениям. При наступлении оснований для уплаты договорных штрафов, неустоек, Стороны договорились не заявлять о чрезмерности их размера.

6.Прочие условия

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны от имени обеих Сторон уполномоченными на то лицами.
6.2. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением условий настоящего Договора, путем письменных переговоров.
6.3. Предусматривается претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.
6.4. Неурегулированные споры передаются Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Подрядчика.
6.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до окончания календарного года. В случае если за четырнадцать дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий Договор, последний считается пролонгированным на тех же условиях на каждый следующий календарный год. Прекращение Договора не означает прекращение обязательств Сторон, вытекающих из уже осуществленных обязательств, и не означает отказа от защиты прав, включая судебную защиту, в случае нарушения другой Стороной обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
6.7. Сам Договор и подписанные обеими Сторонами Приложения к настоящему Договору, Заказы, макеты, а также иная переписка, которой Стороны обменялись по факсу или электронной почте, имеют юридическую силу наравне с оригиналами до момента получения оригиналов документов по почте или вручения лично (если применимо). При этом Стороны принимают на себя обязательство взаимно предоставить друг другу подлинники направленных документов по первому требованию любой из Сторон.
6.8. Стороны также пришли к соглашению о том, что при заключении и исполнении настоящего Договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Стороны могут использовать электронный документооборот (ЭДО) и обмениваться документами, подписанными электронными подписями сторон. При этом для организации ЭДО Стороны используют квалифицированную электронную подпись как аналог собственноручной подписи, что предполагает получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре (УЦ) в соответствии с нормами закона. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет возможность использования ими иных указанных в настоящем разделе Договора способов изготовления и обмена уведомлениями и документацией.
6.9. В случае изменения своих банковских, отгрузочных реквизитов и места нахождения Стороны обязаны известить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней.
6.10. По денежным обязательствам Сторон проценты на суммы долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.
6.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.